VERTRAUEN: REFERENZEN

ausgewählte-kundenreferenzen-contract-claim-management-1155pm-conultants
 

Gesamtprojektleitung, Contract & Claim Management "Verkehrsinfrastruktur"

Auftraggeber: Unternehmen des Verkehrsinfrastrukturbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Bau im Bestand. Modernisierung bestehender Verkehrsinfrastruktur.

Ort: Singapur.

 

Branche: Verkehrsinfrastruktur

Volumen: Keine Angabe.

Unsere Aufgabe: Gesamtverantortliche Projektleitung sowie projektbegleitendes Contract & Claim Management.

 

Claim Management "Schienenverkehrsfahrzeuge / Force-Majeure"

Auftraggeber: Hersteller von Schienenfahrzeugen (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung und Lieferung von Schienenfahrzeugen

Ort: Spanien.

 

Branche: Schienenverkehrsfahrzeuge

Volumen: > 50 Mio. €

Unsere Aufgabe: Geltendmachung von Ansprüchen auf Bauzeitverlängerung, resultierend aus einem Force-Majeure-Ereignis.

 

Claim Management "Schienenverkehrsfahrzeuge / Force-Majeure"

Auftraggeber: Hersteller von Schienenfahrzeugen (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung und Lieferung von Schienenfahrzeugen

Ort: Schweden.

 

Branche: Schienenverkehrsfahrzeuge

Volumen: > 50 Mio. €

Unsere Aufgabe: Geltendmachung von Ansprüchen auf Bauzeitverlängerung, resultierend aus einem Force-Majeure-Ereignis.

 

Gesamtprojektleitung & Claim Management "Marinetechnik"

Auftraggeber: Unternehmen des Marinetechnik (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Entwicklung, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme einer verfahrenstechnischen Pilotanlage zur Integration in ein Spezialschiff.

Ort: Norwegen.

 

Branche: Marinetechnik

Volumen: > 50 Mio.€

Unsere Aufgabe: Vertragsanalyse und darauf aufbauende Abstimmung des Lieferumfanges zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und Zulassungsbehörde. Definition und Abstimmung der Verfahrenstechnik in Bezug auf die Automatisierung. Definition und Vereinbarung des Abnahmeverfahrens mit der Zulassungsbehörde (Automation noch nicht Bestandteil des gültigen Standards). Aufbau des Projektteams für die Automatisierungstechnik. Abstimmung der technischen Schnittstellen innerhalb des Gesamtprojektes. Leitung des Designs und des Baus einer Pilotanlage im Hause des Auftragnehmers. Berichtspflichtig an die Geschäftsführung des Unternehmens. Projektbegleitendes Claim Management (Beweisdokumentation, Abweichungsbewertung, Forderungsverhandlung).

 

Claim Management "Verkehrsinfrastruktur"

Auftraggeber: Unternehmen des Verkehrsinfrastrukturbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Errichtung von Verkehrsinfrastruktur zur Modernisierung von Einrichtungen der Luftfahrt.

Ort: Philippinen.

 

Branche: Verkehrsinfrastruktur

Volumen: > 60 Mio.€

Unsere Aufgabe:Projektbegleitendes Claim & Contract Management zur Wahrung der Ansprüche eines internationalen Konsortiums in konsortialer Führung unseres Auftraggebers.

 

Konzepterstellung für das Claim & Contract Management "Energiewirtschaft".

Auftraggeber: Unternehmen der Energiewirtschaft (Auftraggeberseite).

Projektbeschreibung: Nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Ort: Niedersachsen.

 

Branche: Energiewirtschaft.

Volumen: nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Unsere Aufgabe: Konzeptionierung des Claim & Contract Managements als integralem Bestandteil der Projektsteuerung.

 

Einführung von Claim & Contract Management "Fertigungstechnik"

Auftraggeber: Unternehmen der Fertigungstechnik (Auftragnehmerseite). Schwerpunkt: Herstellung von Rohmaterialien für die Automobilindustrie.

Projektbeschreibung: Nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Ort: Nordrhein-Westfalen

 

Branche: Verarbeitende Industrie

Volumen: nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Unsere Aufgabe: Einführung von Claim & Contract Management als integralen Bestandteil der Projektabwicklung

 

Claim Management "Verkehrsinfrastruktur"

Auftraggeber: Unternehmen des Verkehrsinfrastrukturbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Errichtung von Verkehrsinfrastruktur zur Modernisierung von Einrichtungen der Luftfahrt.

Ort: Malawi

 

Branche: Verkehrsinfrastruktur

Volumen: > 60 Mio.€

Unsere Aufgabe:Projektbegleitendes Claim & Contract Management zur Wahrung der Ansprüche eines internationalen Konsortiums in konsortialer Führung unseres Auftraggebers.

 

Claim Management "Schienenverkehrsfahrzeuge / Force-Majeure"

Auftraggeber: Hersteller von Schienenfahrzeugen (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung und Lieferung von Schienenfahrzeugen

Ort: Australien.

 

Branche: Schienenverkehrsfahrzeuge

Volumen: > 50 Mio. €

Unsere Aufgabe: Geltendmachung von Ansprüchen auf Bauzeitverlängerung, resultierend aus einem Force-Majeure-Ereignis.

 

Vertragsanalyse "Sondermaschinenbau / Verarbeitende Industrie / EPC-Projekt"

Auftraggeber: Unternehmen des Sondermaschinenbaus (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme einer Fertigungsstraße zur Herstellung von Grundstoffen für Güter des täglichen Gebrauchs; inkl. Errichtung von Bauten.

Ort: Niederlande.

 

Branche: Verarbeitende Industrie

Volumen: > 50 Mio. €

Unsere Aufgabe: Durchführung und Nachbereitung einer Vertragsanalyse zur Bestimmung der Abwicklungsstrategie für das Projekt. Aufbereitung der Analyseergebnisse für das Projektteam sowie Durchführung eines Kick-off-Workshops.

 

Inhouse-Training "Claim Management in der Offshore-Industrie"

Auftraggeber: Unternehmen der Offshore-Industrie (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung: Nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Ort: Nordostdeutschland.

 

Branche: Energiewirtschaft

Volumen: Keine Angabe möglich, da reiner Organisationsberatungsauftrag.

Unsere Aufgabe: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung eines Inhouse-Trainings für an der Projektabwicklung beteiligte Mitarbeiter in einem Unternehmen der Offshore-Industrie.

 

Organisationsberatung / Einführung von Claim & Contract Management "Verfahrenstechnik"

Auftraggeber: Unternehmen des verfahrenstechnischen Großanlagenbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Ort: Nordrhein-Westfalen

 

Branche: Prozess-Industrie

Volumen: Keine Angabe möglich, da reiner Organisationsberatungsauftrag.

Unsere Aufgabe: Einführung von Claim & Contract Management entlang der gesamten Wertschöpfungskette für ca. 2.000 Mitarbeiter in einem Unternehmens des verfahrenstechnischen Großanlagenbaus.

 

Gesamtprojektleitung, Claim & Contract Management "Verkehrsinfrastruktur"

Auftraggeber: Unternehmen des Verkehrsinfrastrukturbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Errichtung von Luftverkehrsinfrastruktur.

Ort: Vanuatu.

 

Branche: Verkehrsinfrastruktur

Volumen: Keine Angabe.

Unsere Aufgabe:Gesamtverantwortliche Projektleitung sowie projektbegleitendes Claim & Contract Management.

 

Gesamtprojektleitung und Claim Management "Verkehrsinfrastruktur"

Auftraggeber: Unternehmen der Verkehrsinfrastrukturtechnik (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme von Anlagen der Luftverkehrsinfrastruktur.

Ort: Ukraine

 

Branche: Verkehrsinfrastruktur

Volumen: keine Angabe.

Unsere Aufgabe: Gesamtprojektleitung und Claim Management gegenüber Kunden und Nachunternehmern.

 

Site Contract Management "Offshore-Wind"

Auftraggeber: Unternehmen der Offshore-Wind-Industrie (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung, Montage, Inbetriebnahme von Anlagen zur Netzanbindung von Offshore-Windparks.

Ort: Nordsee

 

Branche: Offshore-Wind

Volumen:

Unsere Aufgabe> Identifizierung und Dokumentation von Bauablaufstörungen, fristgerechte Anmeldung und Bewertung von Baubehinderungen einschließlich der Recherche und Aufbereitung diesbezüglicher Beweisdokumentation. Wahrnehmung der Schnittstellenfunktion zwischen Baustelle und zentralem Claim-Management, Koordinierung der Informationsflüsse im Claim Management zwischen Baustelle und Zentralbereichen. Operative Unterstützung des zentralen Claim-Managements während der offshore Installationsphase.

 

Claim Management "Chemieanlagenbau"

Auftraggeber: Unternehmen des chemischen Anlagenbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Entwicklung, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme einer chemietetechnischen Anlage.

Ort: USA

 

Branche: Chemieanlagenbau

Volumen: keine Angabe.

Unsere Aufgabe: Recherche möglicher claim-relevanter Fakten auf Basis der Projekthistorie und vorhanden Projektdokumentation; Training des Baustellen- und Projektpersonals im Hinblick auf Claim-Prozesse; Erarbeitung, Visualisierung und Umsetzung einer aktiven und passiven Claimstrategie; Erstellung, Aufbereitung und Bewertung einer Claimdokumentation; kundenfertige Vorbereitung der Claim-Verhandlungen.

 

Gesamtprojektleitung und Claim Management "Marinetechnik"

Auftraggeber: Unternehmen der Marinetechnik (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Entwicklung, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme einer automatisierten Tieftauchanlage

Ort: Norwegen

 

Branche: Marinetechnik

Volumen: keine Angabe.

Unsere Aufgabe: Gesamtprojektleitung & Claim Management. Vertragsanalyse und darauf aufbauende Abstimmung des Lieferumfanges zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und Zulassungsbehörde. Definition und Abstimmung der Verfahrenstechnik in Bezug auf die Automatisierung. Definition und Vereinbarung des Abnahmeverfahrens mit der Zulassungsbehörde. Abstimmung der technischen Schnittstellen innerhalb des Gesamtprojektes. Leitung des Designs und des Baus einer Pilotanlage im Hause des Auftragnehmers.

 

Kostenplanung "Eisenbahninfrastrukturbau"

Auftraggeber: Unternehmen des Schienenverkehrsinfrastrukturbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Aufbau eines Light-Railway-Transit-Systems.

Ort: Katar

 

Branche: Eisenbahninfrastruktur

Volumen: Keine Angabe.

Unsere Aufgabe: Gesamtverantwortliche Kostenplanung des Bau-Projekts mit insgesamt 38 überirdischen und 4 unterirdischen Haltestellen; Leitung des Teams für die Erstellung der Angebots-Unterlagen.

 

Claim Management "Bauzeitverzug Infrastruktur"

Auftraggeber: Unternehmen des Infrastrukturbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Neubau von Infrastruktur zur Errichtung einer Fertigungsanlage für Güter des täglichen Bedarfs

Ort: Nigeria

 

Branche: Prozess-Industrie / Infrastruktur

Volumen: > 20 Mio. €

Unsere Aufgabe: Sichtung und Aufbereitung der claim-relevanten Beweisdokumentation des Auftragnehmers, Durchführung der forensischen Delay-Analyse mittels Primavery P6 zur Begründung eines Anspruchs des Auftragnehmers auf Bauzeitverlängerung, Recherche der diesbezüglichen vertraglichen Anspruchsgrundlage, Dokumentation derselben sowie Führung der Claim-Verhandlungen mit dem Auftraggeber.

 

Claim & Contract Management Reifegrad-Analyse "Fertigungstechnik"

Auftraggeber: Unternehmen der Fertigungstechnik (Auftragnehmerseite). Schwerpunkt: Herstellung von Rohmaterialien für die Automobilindustrie.

Projektbeschreibung: Nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Ort: Nordrhein-Westfalen

 

Branche: Verarbeitende Industrie

Volumen: nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Unsere Aufgabe: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Claim & Contract Management Reifegrad-Analyse zur Festellung von Stärken & Schwächen als Vorbereitung für eine folgende Organisationsberatung.

 

Claim & Contract Management Reifegrad-Analyse "Verfahrenstechnik"

Auftraggeber: Unternehmen des verfahrenstechnischen Großanlagenbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Ort: Nordrhein-Westfalen

 

Branche: Prozess-Industrie

Volumen: nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Unsere Aufgabe: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Claim & Contract Management Reifegrad-Analyse zur Festellung von Stärken & Schwächen als Vorbereitung für die eine folgende Organisationsberatung.

 

Risiko-Analyse "Biopharm-Anlagen"

Auftraggeber: Unternehmen der Prozess-Industrie (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Errichtung von Biopharm-Anlagen.

Ort: Dänemark

 

Branche: Prozess-Industrie

Volumen: nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Unsere Aufgabe: Umfassende Risikoanalyse in Abstimmung mit Technik und Finanzabteilung. Prüfung der Ausschreibungsunterlagen. Begleitung der Vertragsverhandlungen. Projektbegleitende Beratung des Anlagenbauers. Ausarbeitung und Durchsetzung von Claims des Anlagenbauers sowie Abwehr von Claims von Subunternehmern.

 

Claim & Contract Management Reifegrad-Analyse "Energiewirtschaft"

Auftraggeber: Unternehmen der Offshore-Industrie (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Ort: Mecklenburg-Vorpommern

 

Branche: Energiewirtschaft

Volumen: Keine Angabe möglich, da reiner Organisationsberatungsauftrag

Unsere Aufgabe: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Claim & Contract Management Reifegrad-Analyse zur Festellung von Stärken & Schwächen als Vorbereitung für die eine folgende Organisationsberatung.

 

Claim & Contract Management Reifegrad-Analyse "Energiewirtschaft"

Auftraggeber: Unternehmen der Energiewirtschaft (Auftraggeberseite).

Projektbeschreibung: Nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Ort: Niedersachsen

 

Branche: Energiewirtschaft

Volumen: Keine Angabe möglich, da reiner Organisationsberatungsauftrag

Unsere Aufgabe: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Claim & Contract Management Reifegrad-Analyse zur Festellung von Stärken & Schwächen als Vorbereitung für die eine folgende Organisationsberatung

 

Claim & Contract Management Reifegrad-Analyse "Anlagenbau / Schwerindustrie"

Auftraggeber: Unternehmen des Anlagenbaus als Zulieferer für die Schwerindustrie

Projektbeschreibung: Nicht anwendbar, da Auftrag zur Organisationsberatung.

Ort: Nordrhein-Westfalen

 

Branche: Anlagenbau als Zulieferer für die Schwerindustrie

Volumen: Keine Angabe möglich, da reiner Organisationsberatungsauftrag

Unsere Aufgabe: Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung einer Claim & Contract Management Reifegrad-Analyse zur Festellung von Stärken & Schwächen als Vorbereitung für eine folgende Organisationsberatung

 

Claim & Contract Management "Forschungszentrum"

Auftraggeber: Unternehmen des Anlagenbaus

Projektbeschreibung: Neubau eines wissenschaftlichen Forschungszentrums einschließlich der wissenschaftlichen Anlagen.

Ort:Irak

 

Branche: Prozess-Industrie / Infrastruktur

Volumen: > 150 Mio.€

Unsere Aufgabe: Projektbegleitende Beratung und Vertretung des Federführers (Anlagenbau) des Generalunternehmer-Konsortiums gegenüber dem Auftraggeber, dem Konsortialpartner (Bau) und Subunternehmern. Verhandlung und Abschluss diverser Nachtrags- und Änderungsvereinbarungen mit dem Auftraggeber, dem Konsortialpartner und Subunternehmern.

 

Claim & Contract Management "Kraftwerksneubau"

Auftraggeber: Unternehmen der Energiewirtschaft (Auftraggeberseite).

Projektbeschreibung: Kraftwerksneubau

Ort: Benelux

 

Branche: Energiewirtschaft

Volumen: > 1 Mrd. €

Unsere Aufgabe: Projektbegleitende Beratung und außergerichtliche Vertretung des Kraftwerksbetreibers gegenüber Auftragnehmern. Ausarbeitung von aktiven Claims und Bearbeitung von Claims der Auftragnehmer, Begleitung von Verhandlungen über aktive und passive Claims, einschließlich der Steuerung von beauftragten Rechtsanwälten. Beratung der Projektleitung und der Geschäftsführung hinsichtlich der Claim-Risiken und in CE-Fragen.

 

Verhandlungsführung "Gasturbinenanlage"

Auftraggeber: Hersteller von Gasturbinen (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Errichtung einer Gasturbinenanlage

Ort:Arabischer Raum

 

Branche: Energiewirtschaft

Volumen: > 80 Mio.€

Unsere Aufgabe: Vorbereitung und Führung der Endverhandlungen eines Vertrages zur Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Inbetriebnahme einer Gasturbinenanlage für einen öffentlichen Auftraggeber im arabischen Raum während der Vertriebsphase.+

 

Claim Management "Verkehrsinfrastruktur"

Auftraggeber: Unternehmen der Verkehrsinfrastrukturtechnik (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung, Montage, Inbetriebnahme und behördliche Zulassung von Anlagen der Luftverkehrsinfrastruktur.

Ort: Kaukasus

 

Branche: Verkehrsinfrastruktur

Volumen: > 20 Mio.€

Unsere Aufgabe:Claim Management unter FIDIC-Bedingungen zur Durchsetzung eigener Mehrkosten des Auftragnehmers, resultierend aus einem vom Auftraggeber massiv gestörten Bauablauf

 

Claim & Contract Management "Schienenverkehr-Infrastruktur"

Auftraggeber: Hersteller von Schienenfahrzeugen (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung Konstruktion, Fertigung und Lieferung von Infrastruktur zur Wartung von Schienenfahrzeugen

Ort:Großbritannien

 

Branche: Öffentlicher Nahverkehr.

Volumen: > 5 Mio.€

Unsere Aufgabe: Verhandlung der Schlussrechnung, Geltendmachung von Mehraufwendungen unseres Kunden, Rückholung der Zahlungsgarantien unseres Kunden

 

Claim Management "Verarbeitende Industrie"

Auftraggeber: Hersteller von Fertigungsanlagen für die Nahrungsmittelindustrie (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Inbetriebnahme von Fertigungsanlagen für die Nahrungsmitelindustrie

Ort: Deutschland

 

Branche: Verarbeitende Industrie

Volumen: keine Angabe

Unsere Aufgabe: Verhandlung des zwischen den Vertragsparteien strittigen Anlagenabnahme, Geltendmachung von Mehraufwendungen unseres Kunden, Abwehr der Schadenersatzansprüche des Auftraggebers unseres Kunden

 

Claim Management "Großanlage für die Baustoffindustrie"

Auftraggeber: Unternehmen des Großanlagenbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: EPC-Projekt zur Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme einer verfahrenstechnischen Anlage für die Baustoffindustrie.

Ort: südliches Afrika

 

Branche: Prozess-Industrie

Volumen: > 200Mio.€

Unsere Aufgabe>: Projektbegleitendes Contract & Claim Management, Sicherstellung vertragskonformer Projektabwicklung unter frei verhandelten Bedingungen, Aufbereitung von Claims und Claim-Anmeldung, Coaching des Projektleiters in allen Fragen der Behandlung von Ansprüchen auf Bauzeitverlängerung und Geltendmachung von Mehrkosten auf der Baustelle.

 

Claim Management "Müllverbrennungsanlage"

Auftraggeber: Ingenieurs-Unternehmen der Verfahrenstechnik (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme einer Müllverbrennungsanlage.

Ort: Benelux

 

Branche: Prozess-Industrie

Volumen: > 150 Mio.€

Unsere Aufgabe>: Abwehr von unberechtigt gegen unseren Kunden gerichteten Mehrforderungen seiner Kontrakoren, sowie Aufbereitung und Anmeldung seiner eigenen berechtigten Mehrforderungen

 

Claim Management "Großanlage für die Baustoffindustrie"

Auftraggeber: Unternehmen des Großanlagenbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme einer verfahrenstechnischen Anlage für die Baustoffindustrie.

Ort: Südamerika

 

Branche: Prozess-Industrie

Volumen: > 200 Mio.€

Unsere Aufgabe: Projektvorbereitendes Vertrags- & Risikomanagement, Vorbereitung und Durchführung von Risikoklausuren, Empfehlungen zur Vertragsgestaltung hinsichtlich Risikominimierung.

 

Inhouse-Training "Claim Management auf Großbaustellen"

Auftraggeber: Unternehmen des Großanlagenbaus (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung, Montage und Inbetriebnahme einer verfahrenstechnischen Anlage für die Baustoffindustrie.

Ort: südliches Afrika

 

Branche: Prozess-Industrie

Volumen: > 200 Mio.€

Unsere Aufgabe: Durchführung von Mitarbeiterschulungen für das Schlüsselpersonal unseres Kunden auf seiner Großbaustelle

 

Contract Management "Verkehrsinfrastruktur"

Auftraggeber: Unternehmen der Verkehrsinfrastrukturtechnik (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung, Montage, Inbetriebnahme von Anlagen der Luftverkehrsinfrastruktur.

Ort: Golf-Region

 

Branche: Verkehrsinfrastruktur

Volumen: > 15 Mio.€

Unsere Aufgabe: Contract Management zur Sicherstellung der vertragskonformen Projektabwicklung im Rahmen eines militärischen Projekts

 

Claim Management "Verkehrsinfrastruktur"

Auftraggeber: Unternehmen der Verkehrsinfrastrukturtechnik (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung, Montage, Inbetriebnahme und behördliche Zulassung von Anlagen der Luftverkehrsinfrastruktur.

Ort: Zentralasien

 

Branche: Verkehrsinfrastruktur

Volumen: > 20 Mio.€

Unsere Aufgabe:Claim Management unter FIDIC-Bedingungen zur Durchsetzung eigener Mehrkosten des Auftragnehmers, resultierend aus einem vom Auftraggeber massiv gestörten Bauablauf

 

Claim Management "Offshore-Wind"

Auftraggeber: Unternehmen der Offshore-Wind-Industrie (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung, Montage, Inbetriebnahme von Anlagen zur Netzanbindung von Offshore-Windparks.

Ort: Nordsee

 

Branche: Offshore-Wind

Volumen: > keine Angabe.

Unsere Aufgabe> Operatives Claim Management im Rahmen der Netzanbindung und Errichtung eines Offshore-Windparks

 

Claim Management & Litigation "Raffininerie-Erweiterung"

Auftraggeber: Unternehmen der Prozessindustrie (Auftraggeberseite)

Projektbeschreibung: Errichtung einer verfahrenstechnischen Großanlage.

Ort: Niederlande

 

Branche: Prozess-Industrie

Volumen: > 220Mio.€

Unsere Aufgabe: Vorbereitung und Begleitung unseres Kunden bei der Durchführung eines Gerichtsverfahrens in Zusammenhang mit der Durchsetzung von Ansprüchen resultierend aus von dem internationalen Auftragnehmer zu verantwortenden Bauzeitverzögerungen und Mängeln. Gründe hierfür waren unter anderem ein unzureichendes Baustellenmanagement und Engineering des Auftragnehmers.

 

Claim & Contract Management "Schienenverkehrsfahrzeuge"

Auftraggeber: Hersteller von Schienenfahrzeugen (Auftragnehmerseite).

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung und Lieferung von Schienenfahrzeugen.

Ort:Schweden

 

Branche: Schienenverkehrsfahrzeuge

Volumen: > 200 Mio.€

Unsere Aufgabe: Vorbereitung und Durchführung von Verhandlungen zur Abwehr von Ansprüchen des Auftraggebers auf Kompensation von Mehrkosten resultierend aus eigenverschuldeten Engineering-Fehlern des Auftragnehmers. Day-by-day-Claim Management zur Unterstützung der Gesamtprojektleitung (Dokumentationsredaktion und Führen des vertragskonformen Schriftverkehrs).

 

Claim & Contract Management im Bereich „Anlagenbau Materials Handling & Mining“

Auftraggeber: Unternehmen des Großanlagenbaus (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Inbetriebnahme von Anlagen zum Massengutumschlag.

Ort: Australien

 

Branche: Massengutumschlag.

Volumen: > 50 Mio.€

Unsere Aufgabe>: Entlastung des internationalen Projektteams unseres Kunden in allen Aspekten des Claim & Contract Managements mit Schwerpunkten auf der Geltendmachung von Ansprüchen auf Bauzeitverlängerung sowie Durchsetzung von Ansprüchen auf Kompensation von Mehrleistungen, resultierend aus mangelhafter Lieferqualität eines Lieferanten. Ferner Vorbereitung eines Schiedsgerichtsverfahrens gegen diesen Lieferanten.

 

Claim & Contract Management "Schienenfahrzeuge"

Auftraggeber: Hersteller von Schienenfahrzeugen (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung Konstruktion, Fertigung und Lieferung von Fahrzeugen zur Errichtung von Eisenbahninfrastruktur.

Ort:Großbritannien

 

Branche: Schienenfahrzeugen.

Volumen: > 40 Mio.€

Unsere Aufgabe: Projektbegleitendes Contract & Claim Management, Sicherstellung vertragskonformer Projektabwicklung, Aufbereitung von Claims und Claim-Anmeldung, Entwürfe und Verhandlung von Zusatzverträgen

 

Claim & Contract Management „Anlagenbau Materials Handling & Mining“

Auftraggeber: Unternehmen des Großanlagenbaus (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung Konstruktion, Fertigung, Lieferung und Inbetriebnahme von Anlagen zum Massengutumschlag.

Ort: Chile

 

Branche: Massengutumschlag.

Volumen: > 100 Mio.€

Unsere Aufgabe>: Entlastung des internationalen Projektteams unseres Kunden in allen Aspekten des Claim & Contract Managements mit Schwerpunkten auf der Geltendmachung von Ansprüchen auf Bauzeitverlängerung. Ferner Day-by-day-Coaching des Projektteams in allen Fragen des Claim Managements. Führen des vertragskonformen Schriftverkehrs.

 

Claim Management "Schienenverkehrsfahrzeuge / Force-Majeure"

Auftraggeber: Hersteller von Schienenfahrzeugen (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung und Lieferung von Schienenfahrzeugen

Ort: Spanien.

 

Branche: Schienenverkehrsfahrzeuge

Volumen: > 50 Mio. €

Unsere Aufgabe: Geltendmachung von Ansprüchen auf Bauzeitverlängerung, resultierend aus einem Force-Majeure-Ereignis.

 

Claim Management "Schienenverkehrsfahrzeuge / Force-Majeure"

Auftraggeber: Hersteller von Schienenfahrzeugen (Auftragnehmerseite)

Projektbeschreibung: Konstruktion, Fertigung und Lieferung von Schienenfahrzeugen

Ort: Italien.

 

Branche: Schienenverkehrsfahrzeuge

Volumen: > 50 Mio. €

Unsere Aufgabe: Geltendmachung von Ansprüchen auf Bauzeitverlängerung, resultierend aus einem Force-Majeure-Ereignis.